2023年一级造价工程师《建设工程计价》真题

试卷预览

1 单选题 1分

某工业建设项目及其甲车间的竣工决算资料如下表所示。甲车间应分摊的项目建设管理费为（ ）万元。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

2025教材P312

用地与工程准备费、工程勘察和建筑设计费等按建筑工程造价比例分摊；生产工艺流程设计费按生产设备（包括需安装设备和不需安装设备）购置费比例分摊；项目建设管理费、联合试运转费、工程保险费和建设期利息等按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额比例分摊。

甲车间应分摊的项目建设管理费=（1000+300+600）/（6000+1000+2000）×120=25.33万元

2 单选题 1分

下列建设项目竣工决算文件中，能够反映基本建设项目的全部资金来源和资金占用情况的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

2025版P 299

竣工财务决算表是竣工财务决算报表的一种，建设项目竣工财务决算表是用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。

3 单选题 1分

编制建设项目竣工决算文件时，下列建设项目投资支出，应计入待核销基建支出的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

2025版P 298

待核销基建支出包括以下内容：非经营性项目发生的江河清障、航道清淤、飞播造林、补助群众造林、退耕还林（草）、封山（沙）育林（草）、水土保持、城市绿化、毁损道路修复、护坡及清理等不能形成资产的支出，以及项目未被批准、项目取消和项目报废前已发生的支出；非经营性项目发生的农村沼气工程、农村安全饮水工程、农村危房改造工程、游牧民定居工程、渔民上岸工程等涉及家庭或者个人的支出，形成资产产权归属家庭或者个人的，也作为待核销基建支出处理。

选项A属于待摊投资支出；选项BC属于其他投资支出。

4 单选题 1分

国际工程管理中，如果承包商认为其建议被业主采纳后能够降低业主实施工程的费用，可随时向工程师提交一份书面建议书，该书面建议书的编制费用应由（ ）承担。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

2025版P 287

如果承包商认为其建议被业主采纳后能够缩短工程工期，降低业主实施、维护或运营工程的费用，能为业主提高竣工工程的效率、价值或者为业主带来其他利益，那么他可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书内容一致。

5 单选题 1分

根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：D

本题解析：

2025版P 277

选项A错误，委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照合同约定进行鉴定

选项B错误，委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。

选项C错误，鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。

选项D正确，鉴定项目合同对计价依据、计价方法约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款；委托人暂不明确的，鉴定人应按不同的约定条款分别做出鉴定意见，供委托人判断使用。

6 单选题 1分

关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

2025版P 265

承包人应根据办理的竣工结算文件，向发包人提交竣工结算款支付申请。该申请应包括下列内容：（1）竣工结算合同价款总额；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）应扣留的质量保证金（已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外）；（4）实际应支付的竣工结算款金额。选项A应扣除质量保证金，故错误。

选项B正确，误期赔偿费列入竣工结算文件中，并应在结算款中扣除。

选项CD错误，发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

7 单选题 1分

关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

2023年教材P267-268

选项A错误，施工过程结算的资料包括但不限于施工合同、补充协议、中标通知书、施工图纸、工程招标投标文件、施工方案、工程量及其单价以及各项费用计算、经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等资料。

选项B错误，由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从工程进度款中扣除，列入本周期应扣减的金额中。

选项C正确，发包人应在收到承包人工程进度款支付申请后，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。

选项D错误，发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的工程进度款中支付或扣除。

8 单选题 1分

关于按照约定的预付款起扣点，下列说法正确的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：B

本题解析：

2025版P 261

A错误：T-起扣点（即工程预付款开始扣回时）的累计完成工程金额。

C错误：起扣点计算法。从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。

D错误：该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是，显然不利于发包人资金使用。

9 单选题 1分

关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是（ ）。

查看答案 开始考试

正确答案：C

本题解析：

2025版P 258

（4）共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：

1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。

2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期补偿，又可得到经济补偿。

3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。

4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

10 单选题 1分

某建筑工程施工过程中发生如下事件：①遇到不利物质条件，用工20个工日；②异常恶劣天气停工1日，窝工30个工日。人工工日单价200元/工日，窝工补贴100元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算，不考虑其他费用。根据《标准施工招标文件》（2007年版）的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为（ ）元。

查看答案 开始考试

正确答案：A

本题解析：

2025版P 253

遇到不利物质条件不能索赔利润

20*200*1.2=4800